****省****项目合同书
采购项目名称：****县泽曲镇羊玛日村****
采购项目编号：****博翰竞碳（工程）****-***
采购合同编号：
****-****-***
合同金额（人民币）：
******.**元
采购人（委托方）：****现代农业产业园区管理委员会（盖章）
成交供应商（受托方）：****安阳建设工程有限公司（盖章）
碳商日期：
发包人（采购人）：****现代农业产业园区管理委员会
承包人（成交供应商）：****安阳建设工程有限公司
根据****年*月**日项目名称****县泽曲镇羊玛日村****（项
且编号：****博翰竞碳（工程）****-***）竞争性碳商结果和竞争性碳商文件的
要求。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购事项协商*致，订立本合同。该工程
项目的合同条款及格式，采用《中华人民共和国简明标准施工招标文件》（****
年版）规范文本制定，通用合同条款、专用合同条款及合同附件格式同时适用于
该文本。
、工程概况
工程名称：****县泽曲镇羊玛日村****
工程地点：****县泽曲镇
工程内容：新建******箱变*台（含通电）、**立方米*体化成品蓄水池*
座、园内供电线路、供水管网、室外监控*个、地面硬化***平方米、铁艺门*
个（含门柱）等。验收要求：符合设计要求。
资金来源：财政拨款
、工程承包范围
承包范围：新建******箱变*台（含通电）、**立方米*体化成品蓄水池*
座、园内供电线路、供水管网、室外监控*个、地面硬化***平方米、铁艺门*
个（含门柱）等。验收要求：符合设计要求。
*、合同工期
开工日期：****年**月**日
竣工日期：****年**月**日
*、质量标准
工程质量标准：*次性交验合格。
承包人项目经理：
*、合同价款及付款方式
合同价款（大写）：**********元*角*分￥：******.**元
支付方式：甲方向乙方支付合同价款的**%，即人民币（大写）：***
********元*角*分（￥：******.**）。承包人向发包人提交的履约
保证金（*%）共计*****.**元待工程交验合格后转为质量保证金。质量保证金
待约定的质量保修期*（年）满且工程无质量问题后，由发包人以转账方式
予以退还。
合同签订后甲方支付合同价款的**%作为预付款；工程量完成合同、清单工
程量的**%后，甲方支付合同价款的**%作为进度款；全部工程量完成后直至竣
工验收完成交付后，甲方支付合同价款的**%作为最后*笔进度款；
*、组成合同的文件
*、本合同协议书；
*、标准文本的专用条款、通用条款；
*、标准、规范及有关技术文件；
*、成交通知书；
*、碳商响应文件及附件；
*、工程量清单；
*、工程报价单和已标价工程量清单；
*、双方有关工程洽商、变更等书面协议。
*、保修责任
工程保修责任：工程保修执行建设部《建设工程保修办法》按规定办理质量
保修手续。承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工，工程竣工后，为保证工
程合理使用期内正常使用，双方协商*致签订《工程质量保修书》，并按规定向
发包人提交*%的工程质量保修金，待完成质量保修责任、保修期满后支付给承
包人。
*、竣工验收
*、工程验收。由发包人、承包人组织、工程质监部门进行验收。
*、质量保证期内如发生工程质量问题，承包人在接到需方通知*周内（以
传真日期为准）给予答复，如属于承包人的责任，承包人负责修复、更换，并承
担由此发生的*切费用，如因发包人使用不当造成的问题，承包人应积极配合解
决，费用由发包人负担，修复或更换时间最长不超过**天。
*、如承包人在收到发包人通知*天内没有答复，则视为承包人承认其工程
质量问题，发包人有权自行处理，承包人承担由此而发生的*切费用。
*、施工要求
*、施工现场应做好安全生产及文明施工。现场安全生产、文明施工执行《青
海省建筑施工项目安全标准化评价细则》青建工[****]***号文件，必须满足国
家及地方对安全生产、文明施工相关规定。
*、承包人必须按照本项目的施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验
评标准组织施工。建立和健全质量保证体系，以承包人主体行为规范和施工人员
的工作质量，确保各单位工程的施工质量。
*、本工程所需主要施工材料均由承包人负责供应，调剂材料需满足设计和
符合国家标准，并征得发包人同意。加工订货成品、半成品及构件的供应方式，
由承包人按进度、设计要求标准，在征得发包人同意后，负责加工订货，发包人
有权对质量负责监督。施工所用的材料、设备质量必须符合国家标准和设计要求，
所购的材料、设备必须有生产许可证、质量保证书、出厂合格证，否则，由此造
成的经济损失，由承包人负责。
*、突出抓好施工过程中的“*控制”，加强全过程质量管理。在施工过程
中要认真做好原材料控制、工艺流程控制、施工操作控制；加强每道工序的质量
管理，对各工序间的交接检验及专业工种之间交接环节的工程质量应采取有效措
施，加强检查验收，抓好全过程质量管理。同时，还应健全为满足施工图设计和
建筑物功能要求的抽验检查制度。
*、建筑工程采用的主要材料、半成品、成品、建筑构配件、器具和设备应
进行现场验收。凡涉及安全、功能的有关产品，应按各专业工程质量验收规范规
定进行复验，并应经监理工程师（或发包人技术负责人）检查认可。
*、各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查。
相关各专业工种之间，应进行交接检验，并形成记录。未经监理工程师（或发包
人技术负责人）检查认可，不得进行下*道工序施工。
*、承包人必须编制好切实可行的施工进度计划，以保证施工连续均衡、有
节奏地进行，合理地使用人力、物力和财力，确保工程按期完成。
*、承包人应建立和健全安全生产保障体系和安全生产责任制，认真执行《建
筑施工安全检查标准（*****-****）》，提高安全生产工作和文明施工的管理
水平。施工现场不但应该做到安全生产不发生事故，同时还应做到文明施工、整
齐有序，尽量减少施工噪音和对周围环境的污染，争创“施工现场文明工地”。
*、施工期间应努力做好与发包人、设计单位、监理单位及质量监督部门的
工作协调、配合工作，虚心听取他们的意见和建议，不断改进工作、提高管理水
平。
**、单位工程完工后，承包人应自行组织有关人员进行检查评定，并向发包
人提交工程验收报告及相关资料。承包人在质量保修期内，应按照有关法律、法
规的管理规定和双方在合同中的约定，承担本工程质量保修责任。
**、本工程在施工过程中必须严格执行国家、行业的现行有关各专业工程施
工质量验收规范及验收统*标准。
**、本次采购的主要材料须由发包人、承包人双方共同看样订货。
*、违约责任
*、在执行合同期限内，任何*方因不可抗力事件造成不能履行合同时，应
立即通知对方，并交送有关权威机构出具的证明，则合同履行期可延长，其延长
期与不可抗力影响期相同。不可抗力事件延续**天及以上时，双方应通过友好
协商，决定是否继续履行合同事宜。
*、承包人不能按期交工，除人力不可抗拒因素外，应向发包人偿付延期违
约金，按工程总价每日*%计算，但金额不得超过工程价的**%。
*、当发生合同纠纷时，双方本着友好协商态度解决，当达不成共识时由发
包人所在地经济合同仲裁委员会或人民法院仲裁裁决。
*、碳商过程中，竞争性碳商文件、碳商响应文件及澄清文件等都是合同的
组成部分，发包人、承包人双方必须全面遵守。如有违反，应承担违约责任。
**、合同生效及其它
*、本合同经发包人、承包人及集中采购机构盖章后即生效；
*、竞争性碳商文件、成交供应商碳商响应文件、成交通知、工程量清单为
本合同不可分割的部分，并具有同等的法律效力；
*、本合同未尽事宜，双方协商解决或按《中华人民共和国合同法》执行。
*、本合同*式*份，双方各执*份。
甲方（盖章）****现代农业产业园区管理委员会乙方（盖章）：****安扬建设工程有限公司
李美平
法定代表人或委托代理人：法定代表人或委托代理人：
开户银行：****银行胜利路支行
联系电话：账号：****************
联系电话：***********
签约时间****年*月*日
采购代理机构：
合同备案时间：****年*月*日
负责人或经办人
功能介绍
热门关键词： 
换一批
黄南藏族最新中标公告推荐
招标采购
询价订单
分包项目
直采订单
拟在建项目
业主委托
